Vertragsbedingungen für unsere Leistungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen mist-voyage (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über die Planung, Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen sowie damit verbundene Dienstleistungen.
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
Die Darstellung der Leistungen auf unserer Website stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.
Der Vertrag kommt zustande, wenn der Auftragnehmer das Angebot des Auftraggebers durch eine Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Leistungserbringung annimmt.
Vor Vertragsschluss wird eine individuelle Standortanalyse durchgeführt. Auf Basis dieser Analyse erstellt der Auftragnehmer ein verbindliches Angebot mit detaillierter Leistungsbeschreibung und Preisangabe.
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung oder dem angenommenen Angebot.
Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarung beider Parteien. Mehrleistungen werden nach Aufwand oder nach vorheriger Vereinbarung berechnet.
Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
Die Zahlung erfolgt nach den im Angebot festgelegten Zahlungsbedingungen. In der Regel ist eine Anzahlung bei Auftragserteilung und die Restzahlung nach Fertigstellung und Abnahme der Anlage fällig.
Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen.
Liefertermine und Ausführungsfristen werden individuell vereinbart und sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Zusage verbindlich.
Bei Verzögerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat (z.B. höhere Gewalt, Lieferengpässe bei Zulieferern), verlängern sich die Fristen entsprechend.
Der Auftraggeber stellt sicher, dass:
Verzögerungen oder Mehrkosten, die durch mangelnde Mitwirkung entstehen, gehen zulasten des Auftraggebers.
Nach Fertigstellung der Installation führt der Auftragnehmer eine Funktionsprüfung durch und übergibt die Anlage an den Auftraggeber.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Anlage innerhalb von 14 Tagen nach Fertigstellung abzunehmen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
Die Gewährleistungsfrist für Montagearbeiten beträgt 5 Jahre ab Abnahme.
Für die verwendeten Komponenten (Module, Wechselrichter, etc.) gelten die Herstellergarantien, die separat dokumentiert werden.
Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer entscheidet nach eigenem Ermessen, ob die Nacherfüllung durch Reparatur oder Austausch erfolgt.
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden.
Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist in diesem Fall auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
Die Haftung für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Die gelieferten Komponenten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers ausschließlich zur Vertragserfüllung und unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Stand: Januar 2024